В данной процедуре лучшим предложением является предложение с наиболее низкой ценой. Одинаковые цены от поставщиков недопустимы. Допускается отправка первоначального предложения выше начальной цены.

Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг).
ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ.
ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
Гарантия: Не менее 12 месяцев.
Ответственность: В случае нарушения сроков поставки товара поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости товара, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации.
Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики.
Цены указаны с учетом НДС.
Аналоги не предлагать.
При проведении монтажных работ, все отключения существующих каналов связи осуществляются
с предварительным уведомлением ответственных лиц не позднее, чем за 24 часа до планируемого
отключения. Максимальное время отключения не должно превышать 10 (десяти) минут и не чаще чем 1
(один) раз в час.
Допуск на работы осуществляется на основании письменной заявки, подписанной руководителем
контрагента, где указываются полные паспортные данные всех работников.
Все опасные (высотные, огневые и т.д.) работы должны быть согласованы со службой охраны
труда Заказчика.
Обеспечить ежедневную уборку зоны проведения работ от образовавшегося в ходе работ мусора,
а также остатков материалов.
Ответственность за соблюдение требований охранно-пропускного режима предприятия, а также
наличия и всех допускающих на площадку документов лежит на подрядчике.
Требования к персоналу, производящему работы на объекте
Перед началом производства работ подтвердить квалификацию сотрудников, а также все
необходимые допуски для выполнения специальных видов работ (по пожарной безопасности, по охране
труда, по работе на высоте, по эл. безопасности), в том числе работ с повышенной опасностью.
Предоставлять сведения по ознакомлению с приказами о назначении ответственных за обеспечение
соблюдений требований охраны труда и промышленной безопасности при подготовке и выполнении
работ.
По запросу Заказчика или при возникновении потребности обеспечить присутствие на Объекте
уполномоченного Представителя подрядчика, для письменного согласования предоставляемых
технических решений и документации.
Требования к документации
По окончании работ Подрядчиком Заказчику передается исполнительная документация в двух
экземплярах в виде альбомов и книг, заверенных печатью, а также в электронном виде. Отсутствие факта
принятия исполнительной документации является причиной неоплаты выполненных работ до полного
устранения замечаний со стороны Заказчика.
Все информационные материалы, создаваемые Подрядчиком, являются конфиденциальной
информацией и являются собственностью Заказчика, они не подлежат передаче юридическим или
физическим лицам, за исключением передачи документов Представителю заказчика.
Требования к Подрядчику
Подрядчик должен быть плательщиком НДС (налога на добавленную стоимость).
Иметь опыт выполнения работ по строительству и настройке СКУД аналогичной сложности на предлагаемых
компонентах.
Подрядчик должен предоставить портфолио с реализованными проектами аналогичной сложности.