Лот №14798 Стройматериалы
Строительные материалы и изделия
Стройматериалы
До окончания лота осталось:
Статус: Итоги подведены.
ООО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ЦВЕТОЧНАЯ КОМПАНИЯ"

427960, Удмуртская республика, г. Сарапул, ул. Оранжерейная, зд. 2, ИНН 1838022798, КПП 183801001

Описание:

Тип лота:Редукцион (аукцион на понижение)

Участие:Бесплатно. Без ЭЦП. Без обеспечительных платежей и комиссий.

В данной процедуре лучшим предложением является предложение с наиболее низкой ценой. Одинаковые цены от поставщиков недопустимы. Допускается отправка первоначального предложения выше начальной цены.

ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ.
ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
Гарантия: Не менее 12 месяцев.
Ответственность: В случае нарушения сроков оказания услуг поставщик уплачивает получателю пени в размере 1% от стоимости услуги, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации.
Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики.
Цены указаны с учетом НДС.
Информация по лоту:

Дата начала сбора предложений: 09.04.2026 08:11:00

Дата фактического закрытия лота: 23.04.2026 10:27:47

Часовой пояс: Самарское время (МСК+1)

Срок поставки: 10 календарных дней

Валюта: Российский рубль, ₽ (RUB)

Условия поставки: Доставка силами и за счет Поставщика на склад Покупателя — 427960, Удмуртская респ, г Сарапул, ул Оранжерейная, зд 2

Условия оплаты: C отсрочкой платежа — C отсрочкой платежа : Оплата товара (услуг) 100% в течение ___14__ кал. дней после получения товара в полном объеме согласно спецификации (подписания акта выполненных работ), доступен Факторинг

Аналоги: Исключается возможность указания аналогов в спецификации

Спецификация: Требуется заполнение всех позиций спецификации

Сумма лота: 367 102,00 ₽