Лот №1943 Решетка водоприемная Gidrolica, 500х136 мм, чугунная, кл. С250.
Ворота. Двери. Окна. Стекло. Фурнитура сопутствующая
Древесина, продукция деревообработки Строительные материалы и изделия Лакокрасочные материалы Продукция резинотехническая. Материалы уплотнительные и теплоизоляционные Изделия металлические, металлопрокат, канаты Трубопроводная арматура, сантехника и комплектующие Оборудование и материалы электротехнические Стройматериалы
До окончания лота осталось:
Статус: Рассмотрение предложений.
ООО "ДЦК"

426030, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Оранжерейная, д. 24, ИНН 1840021262, КПП 184001001

Описание:

Тип лота:Запрос цен

Данная процедура проводиться в информационных целях для планирования затрат, подготовки документации и изучения списка потенциальных поставщиков. Допускается отправка первоначального предложения выше начальной цены.

Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг).
ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ.
ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
Гарантия: Не менее 12 месяцев.
Ответственность: В случае нарушения сроков поставки товара поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости товара, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации.
Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики.
Цены указаны с учетом НДС.
Аналоги не предлагать.
Информация по лоту:

Дата начала сбора предложений: 25.11.2024 09:44:00

Дата фактического закрытия лота: 26.11.2024 14:44:49

Часовой пояс: Самарское время (МСК+1)

Срок поставки: По условиям договора

Валюта: Российский рубль, ₽ (RUB)

Условия поставки: Доставка силами и за счет Поставщика на склад Покупателя — 426030, Удмуртская Респ, г Ижевск, ул Оранжерейная, зд 24

Условия оплаты: C отсрочкой платежа — Оплата товара (услуг) 100% в течение ___14__ рабочих дней после получения товара (подписания акта выполненных работ).

Аналоги: Исключается возможность указания аналогов в спецификации

Спецификация: Требуется заполнение всех позиций спецификации