Лот №3856 Монтаж камер видеонаблюдения в тепличных блоках
Компьютеры. Оргтехника. Программное обеспечение
До окончания лота осталось:
Статус: Итоги подведены.
ООО "Декоративно-Цветочные Культуры"

426030, Удмуртская республика, г. Ижевск, ул. Оранжерейная, д. 24, ИНН 1840021262, КПП 184001001

Описание:

Тип лота:Редукцион (аукцион на понижение)

В данной процедуре лучшим предложением является предложение с наиболее низкой ценой. Не допускается отправка первоначального предложения выше начальной цены.

Обязательный выезд на объект.
Документы: сертификаты, документы, подтверждающие качество товара (полномочия выполнения работ, оказания услуг).
ОБЯЗАТЕЛЬНО: БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ С ОТМЕТКОЙ О СДАЧЕ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ.
ДОКУМЕНТ ПОДТВЕРЖДАЮЩИЙ СДАЧУ ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС.
Гарантия: Не менее 12 месяцев.
Ответственность: В случае нарушения сроков поставки товара поставщик уплачивает получателю пени в размере 0,3% от стоимости товара, за каждый день просрочки согласно подписанной сторонами спецификации.
Подсудность при возникновении споров: Арбитражный суд Удмуртской Республики.
Цены указаны с учетом НДС.
Аналоги не предлагать.
Информация по лоту:

Дата начала сбора предложений: 05.02.2025 15:48:00

Дата фактического закрытия лота: 07.02.2025 15:39:56

Часовой пояс: Самарское время (МСК+1)

Срок поставки: Работы выполнить до 28.02.2025

Валюта: Российский рубль, ₽ (RUB)

Условия поставки: Доставка силами и за счет Поставщика на склад Покупателя — 426030, Удмуртская Респ, г Ижевск, ул Оранжерейная, зд 24

Условия оплаты: C отсрочкой платежа — Оплата товара (услуг) 100% апрель 2025г. после получения товара (подписания акта выполненных работ).

Аналоги: Исключается возможность указания аналогов в спецификации

Спецификация: Требуется заполнение всех позиций спецификации

Сумма лота: 2 311 600,00 ₽